Entscheidungsgründe:
Die klagende Bauträgerin ist zu 983/1162 Anteilen Miteigentümerin des GSt-Nr 555/3, innewohnend in der Liegenschaft EZ H* KG I* E* (sämtliche Grundstücksbezeichnungen beziehen sich in der Folge auf diese Katastralgemeinde). Mit den Eingaben vom 29.6.2018 und 19.6.2018 suchte ihre Rechtsvorgängerin als ursprüngliche Bauwerberin erfolgreich um die Erteilung einer Baubewilligung für die Errichtung einer Wohnanlage, bestehend aus zwei Mehrwohnungshäusern mit insgesamt sieben Wohneinheiten und einer Tiefgarage (sowohl auf dem vorgenannten Grundstück sowie den GSt-Nr 553 und 905/1) bei der J* E* an. Die Klägerin als nunmehrige Bauwerberin beantragte mit Eingaben vom 24.4.2023 und vom 13.7.2023 die Erteilung der baubehördlichen Bewilligung für die Vornahme von Planabweichungen betreffend dieses Bauvorhaben.
Der Beklagte ist Miteigentümer des Nachbargrundstücks Nr 551/10. Zwischen dem Grundstück des Beklagten und jenem der Klägerin verläuft der G*. Mit Bescheid des Bürgermeisters der K* E* zu Zl b131.9.10-90/2023 vom 28.9.2023 wurde der Klägerin die Baubewilligung für die Planabweichungen zu dem bereits zuvor genehmigten Bauvorhaben erteilt. Der Beklagte erhob gegen diesen Bescheid am 31.10.2023 zu GZ LvwG-318-125/2023 Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht Vorarlberg. Die Entscheidung über sein Rechtsmittel wurde am 4.4.2024 gefällt.
In diesem Umfang war der Sachverhalt bereits in erster Instanz nicht strittig.
Mit der am 20.3.2025 beim Landesgericht Feldkirch eingebrachten Klage begehrte die Klägerin zunächst die Zahlung von EUR 110.791,54 s.A. sowie die Feststellung der Haftung des Beklagten für sämtliche künftigen, derzeit nicht bekannten Schäden der Klägerin, verursacht durch die (seine) rechtsmissbräuchliche Bekämpfung des oa Bescheids des Bürgermeisters der K* E* vom 28.9.2023 (idF kurz „Bescheid“). In der Verhandlung vom 28.8.2025 (ON 24) schränkte sie das Zahlungsbegehren auf EUR 110.207,-- s.A. ein.Mit der am 20.3.2025 beim Landesgericht Feldkirch eingebrachten Klage begehrte die Klägerin zunächst die Zahlung von EUR 110.791,54 s.A. sowie die Feststellung der Haftung des Beklagten für sämtliche künftigen, derzeit nicht bekannten Schäden der Klägerin, verursacht durch die (seine) rechtsmissbräuchliche Bekämpfung des oa Bescheids des Bürgermeisters der K* E* vom 28.9.2023 in der Fassung kurz „Bescheid“). In der Verhandlung vom 28.8.2025 (ON 24) schränkte sie das Zahlungsbegehren auf EUR 110.207,-- s.A. ein.
Sie brachte zusammengefasst vor, dass das Thema Baugrubensicherung im baubehördlichen Ermittlungsverfahren im höchsten Ausmaß (unter Ausschöpfung des Instanzenzugs) erörtert und dabei sämtliche Fragen umfassend geklärt worden seien. Spätestens mit dem verfahrensbeendenden Beschluss durch den Verwaltungsgerichtshof vom 3.10.2022 hätte dem Beklagten klar sein müssen, dass der von ihm vertretene gegenteilige Standpunkt schlichtweg aussichtslos sei. Er habe dennoch gegen den Bescheid des Bürgermeisters der K* E* vom 28.9.2023 wiederum eine Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht Vorarlberg erhoben. Dies obwohl die mit diesem Bescheid bewilligten Planabweichungen nur eine Verkleinerung der Tiefgarage und des Kellers betreffend das Haus 2 und somit eine deutliche Verkleinerung der Baugrubensicherung nach sich gezogen habe. In dieser neuerlichen Beschwerde habe er erstmals seine (vermeintliche) Sorge zum Ausdruck gebracht, dass Explosionen zu erwarten wären. Er sei in diesem Verfahren nicht einmal vor klaren Falschangaben zurückgeschreckt. Je nach Notwendigkeit habe er sich einmal als Architekt und einmal auch als Sachverständiger bezeichnet. Im Rahmen einer mündlichen Verhandlung vor dem Landesverwaltungsgericht Vorarlberg vom 13.3.2024 habe er beispielsweise argumentiert, dass er ein „fachlicher Laie“ sei. Sein Verhalten habe ausschließlich der Verschleppung des Bauvorhabens und somit einer Schädigung der klagenden Partei gedient.
Aufgrund der schikanösen und rechtsmissbräuchlichen Bekämpfung des Bescheids vom 28.9.2023 durch den Beklagten sei der Klägerin neben den Verfahrenskosten ein enormer Zinsschaden entstanden, weil sich die Ausschüttung des Kaufpreises um die Dauer des schikanös geführten landesverwaltungsgerichtlichen Verfahrens – also insgesamt um 158 Tage – verzögert habe. Dies habe zur Folge gehabt, dass sich auch die teilweise Tilgung der Darlehensvaluta um diese Dauer verzögert habe. Der Käufer des Objekts hätte den Kaufvertrag nämlich zu den gleichen Konditionen bereits 158 Tage früher abgeschlossen, wenn der Bescheid vom Beklagten nicht bekämpft worden wäre. Der der Klägerin dadurch entstandene Zinsschaden belaufe sich auf EUR 89.765,46. Die ihr entstandenen Verfahrenskosten vor dem Landesverwaltungsgericht beliefen sich auf EUR 7.467,06 an Rechtsvertretungskosten, EUR 8.100,-- für Beratungsleistungen sowie weitere EUR 4.894,48 an Sachverständigengebühren, sodass sich insgesamt eine Schadenssumme von EUR 110.207,-- errechne. Aufgrund der vom Beklagten verschuldeten Verzögerung des Baubeginns sei der Eintritt weiterer Schäden höchstwahrscheinlich. Dies gelte insbesondere für die Errichtungskosten, welche sich allein wegen des gestiegenen Baukostenindex erhöhen würden. Die Klägerin habe daher ein rechtliches Interesse an der begehrten Feststellung der Haftung des Beklagten für künftige Schäden.
Der Beklagte bestritt und beantragte Klagsabweisung. Er wendete zusammengefasst ein, dass man ihn nach Äußerung seiner Besorgnis, dass durch die geplante Bauausführung mit Auswirkungen auf sein Baugrundstück zu rechnen sei, auf das baubehördliche Verfahren verwiesen habe. Im Rahmen einer Akteneinsicht in den Bauakt sei ihm ein Aktenvermerk des geologischen Amtssachverständigen zur Kenntnis gelangt, der eine Anpassung der Baugrubensicherung gefordert habe. Er habe dann im Rahmen einer vorläufigen Stellungnahme als Nachbar auf die Unbestimmtheit der vom geologischen Amtssachverständigen vorgeschlagenen Auflagen hingewiesen. Da der Klägerin in der Folge dennoch die baubehördliche Bewilligung für die beantragten Planabweichungen (unter Auflagen) erteilt worden sei, habe er von seinem Recht, Beschwerde gegen den Bescheid vom 28.9.2023 zu erheben, Gebrauch gemacht. Dass er in einem im Verwaltungsverfahren eingebrachten Schriftsatz einmal als Architekt bezeichnet worden sei, sei auf einen Irrtum seines Vertreters zurückzuführen. Zu einer Verfahrensverzögerung sei es dadurch nicht gekommen. Er habe in dieser Eingabe nur zum Ausdruck bringen wollen, dass der von der Behörde beigezogene Amtssachverständige kein Geotechniker sei und dieser daher die Baugrubensicherung nicht habe beurteilen können.
Im Zuge des vom Landesverwaltungsgericht durchgeführten Ermittlungsverfahrens seien ein geologisches und ein geomechanisches Sachverständigengutachten eingeholt worden. Auf dieser Grundlage seien dann von der klagenden Partei ein geändertes Baugrubensicherungskonzept und weitere Planunterlagen vorgelegt worden. Letztlich sei es zu einer Maßgabenbestätigung durch das Landesverwaltungsgericht gekommen und die vom Beklagten bemängelten Auflagen in diesem Erkenntnis abgeändert und konkretisiert worden. Allein daraus gehe klar hervor, dass seine Beschwerde gegen den Baubescheid zulässig und auch notwendig gewesen sei, um die Rechtmäßigkeit der erteilten Baubewilligung herbeizuführen. In der Ausübung eines von der Rechtsordnung gewährten subjektiven Rechts liege niemals eine schikanöse Verfahrensführung. Seine Beschwerdeerhebung sei auch keineswegs aussichtslos gewesen. Hätte die klagende Partei von vornherein ein taugliches Baugrubensicherungskonzept vorgelegt, wäre es zu keiner weiteren – durch die notwendige Beschwerdeerhebung des Beklagten bewirkten – Verzögerung des Projekts mehr gekommen.
Dass der Kaufvertrag (über die von der Klägerin errichteten Wohnungen) erst am 24.5.2024 abgeschlossen worden sei, sei jedenfalls nicht vom Beklagten zu vertreten. Die Klägerin verschweige auch, dass sie schon seit dem 21.10.2019 über eine aufrechte Baubewilligung verfügt habe, weshalb die Geltendmachung eines vermeintlichen Zinsschadens schon aus diesem Grund ins Leere gehe. Auf welcher Grundlage der Beklagte die Kosten der Klägerin im Verfahren vor dem Landesverwaltungsgericht zu tragen habe, sei nicht ersichtlich. Diese Kosten seien nicht auf ein rechtswidriges oder schuldhaftes Verhalten des Beklagten zurückzuführen.
Mit dem angefochtenen Urteil wies das Erstgericht das Klagebegehren vollinhaltlich ab. Es legte dieser Entscheidung zuzüglich zum eingangs wiedergegebenen Sachverhalt folgende weitere Feststellungen zugrunde (Anm: Die von der klagenden Partei bekämpften Feststellungen werden in Fettdruck gehalten):Mit dem angefochtenen Urteil wies das Erstgericht das Klagebegehren vollinhaltlich ab. Es legte dieser Entscheidung zuzüglich zum eingangs wiedergegebenen Sachverhalt folgende weitere Feststellungen zugrunde Anmerkung, Die von der klagenden Partei bekämpften Feststellungen werden in Fettdruck gehalten):
„Die Planabweichungen, aufgrund derer die klagende Partei zu B.131.9.10-90/2023 um eine (neuerliche) baubehördliche Bewilligung ansuchte, umfassten im Wesentlichen die Errichtung von zwei zusätzlichen Wohneinheiten (nunmehr neun Wohneinheiten), die Verkleinerung der Tiefgarage und des Kellers betreffend „Haus 2“, die Reduzierung der Stellplätze für mehrspurige KFZ, die Änderung der Spielplatzflächen und die Anpassung der Baugrubensicherung. (A) Ob aufgrund der Verkleinerung der Tiefgarage und der damit verbundenen Verkleinerung der Baugrube ein höheres oder ein geringeres Risiko für Schäden am Haus des Beklagten bestand, lässt sich nicht feststellen.
Die beantragte Bewilligung zur Vornahme der Planabweichungen wurde von der J* E* zu B.131.9.10-90/2023 unter folgenden zwei Vorschreibungen in geotechnischer Hinsicht erteilt:
„1. Sollten die Leitungen gegenüber der Baugrube und Verankerung ungünstig liegen, sind die Anker, um Beschädigungen am Leitungsbestand hintanzuhalten, steiler herzustellen. Bei sehr steiler Neigung der Anker sind zusätzliche vertikale Anker zur Verstärkung der Spritzbetonschale herzustellen bzw. ist die Spritzbetonschale mit Spritzbetonbalken zu verstärken.
2. Sollten die Leitungen so ungünstig liegen, dass eine Verankerung der Spritzbetonschale nicht möglich ist, ist die Spritzbetonschale ebenfalls mit vertikalen Ankern und Spritzbetonbalken verstärkt auszuführen. Außerdem ist eine Aussteifung mit Holzrundlingen um die Ecke herzustellen. Diesbezüglich ist um die Ecke eine Spritzbetonsicherung auf eigenem Grund herzustellen, die als Widerlager für die Holzrundlinge dient.“
Der Beklagte hatte im Verfahren über die Bewilligung der Planabweichungen vor der J* E* eingewendet, dass das Projekt derart anzupassen sei, dass vor der Entscheidung der Baubehörde der genaue Verlauf der Gasleitung dargestellt und auf dieser Grundlage die geeignete Ausführung der Baugrubensicherung beschrieben werde. Keinesfalls dürfe die Art der Baugrubensicherung im Belieben der Bauwerberin belassen werden. Erforderlichenfalls seien entsprechende Auflagen zu formulieren, die dem Bestimmtheitsgebot des § 59 Abs 1 AVG entsprächen. Formulierungen wie etwa „die Anker werden steiler gesetzt“ oder „bei einer zu steilen Neigung“ würden den Anforderungen an das Bestimmtheitsgebot nicht genügen.Der Beklagte hatte im Verfahren über die Bewilligung der Planabweichungen vor der J* E* eingewendet, dass das Projekt derart anzupassen sei, dass vor der Entscheidung der Baubehörde der genaue Verlauf der Gasleitung dargestellt und auf dieser Grundlage die geeignete Ausführung der Baugrubensicherung beschrieben werde. Keinesfalls dürfe die Art der Baugrubensicherung im Belieben der Bauwerberin belassen werden. Erforderlichenfalls seien entsprechende Auflagen zu formulieren, die dem Bestimmtheitsgebot des Paragraph 59, Absatz eins, AVG entsprächen. Formulierungen wie etwa „die Anker werden steiler gesetzt“ oder „bei einer zu steilen Neigung“ würden den Anforderungen an das Bestimmtheitsgebot nicht genügen.
Zu diesen Einwendungen führte die J* E* im Bewilligungsbescheid vom 28.9.2023 zu Zahl B.131.9.10-90/2023 aus, dass wegen befürchteter Gefährdung der Gesundheit bei Beschädigung der Gasleitung im G* grundsätzlich auf den Plan betreffend die Baugrubensicherung der L* M* N* GmbH, E*, vom 13.04.2023 verwiesen werde, der Projektbestandteil sei. In den Ausführungshinweisen zur Baugrubensicherung werde ausdrücklich festgehalten, dass alle Leitungen im Umfeld des Bauareals (Einflussbereich der Anker) zu erheben seien und Suchschlitze notwendig werden könnten. Gegebenenfalls sei eine Umlegung von Leitungen erforderlich. Diese Vorgaben seien somit im Auftrag für die bauausführende Firma bereits festgelegt worden. Der geologische Amtssachverständige habe im Zuge des Ermittlungsverfahrens das vorgelegte Baugrubensicherungskonzept überprüft und im Hinblick auf die Lage der Gasleitung eine ergänzende Stellungnahme seitens des von der Bauwerberin beauftragten geotechnischen Sachverständigen angefordert, wobei auf die Stellungnahme der L* M* N* GmbH vom 13.6.2023 verwiesen werde. Entsprechend der weiteren Stellungnahme des geologischen Amtssachverständigen vom 22.06.2023 seien die Lösungsansätze des geotechnischen Sachverständigen als Auflagen vollinhaltlich in den Bewilligungsbescheid aufgenommen worden, sodass zu erwarten sei, dass der Leitungsbestand nicht beeinträchtigt werde. Bei Klarheit über die Lage der Gasleitung könne der Einbringungswinkel für die Anker entsprechend festgelegt werden. Die Auflagen zum Schutze des Nachbarn seien ausreichend bestimmt und die diesbezüglichen Einwendungen daher als unbegründet zu betrachten. Es sei unschwer zu erkennen, dass die Planabweichungen gegenüber dem bereits bewilligten Projekt im Bereich der Liegenschaft des Nachbarn wesentlich günstiger zu beurteilen seien, da nunmehr das Untergeschoss des Hauses „2“ um ca. 15 m reduziert werde und dadurch das Gebäude einschließlich Untergeschoss auf der gegenüberliegenden Straßenseite nur noch im Eckbereich angrenze. Die Baugrubensicherung sei demnach mit Gutachten vom 12.04.2023 und Plan betreffend die Baugrubensicherung vom 13.04.2023 angepasst worden. Diese Planabweichungen seien für den Nachbarn leicht nachvollziehbar. Das Thema Baugrubensicherung sei im ursprünglichen Bewilligungsverfahren erschöpfend behandelt worden, bereits im seinerzeit bewilligten Plan vom 30.01.2019 sei die Einbringung von Ankern in den G* vorgesehen gewesen.
In seiner Beschwerde gegen den Bescheid monierte der Beklagte, dass Auflagen in einem Bescheid als Bestandteil des Spruches ausreichend bestimmt formuliert werden müssten. Er wies ferner darauf hin, dass Höhenlage und Verlauf insbesondere der Gasleitungen entgegen der ursprünglichen Stellungnahme des Amtssachverständigen nicht erhoben worden seien. Durch Formulierungen wie „ungünstig liegen" (die Leitungen) „steiler herzustellen“, „sehr steile Neigung“, „zusätzliche vertikale Anker“, „so ungünstig“ etc werde es im Ergebnis der Bauwerberin überlassen, ob diese den Verlauf der Leitung als ungünstig beurteile. Es werde auch ihrem Belieben überlassen, inwieweit Anker steiler herzustellen seien. Ebenso bleibe offen, was unter „sehr steiler Neigung“ zu verstehen sei und welche Anzahl von Ankern mit der Formulierung „zusätzliche vertikale Anker“ verstanden werden sollen. Es sei nicht nachvollziehbar, was unter einem „verstärkten Spritzbetonbalken“ zu verstehen sei. Eine Vollstreckbarkeit und Überprüfbarkeit der Auflage sei daher nicht möglich. Um dieses dem Zweck des Bewilligungsverfahrens widersprechende Ergebnis zu vermeiden, seien Verlauf und Höhenlage der Gas- und Versorgungsleitungen im Rahmen des Ermittlungsverfahrens zu erfassen und ein darauf gründendes Baugrubensicherungskonzept auszuarbeiten oder aber entsprechend bestimmte Auflagen vorzuschreiben.
Zusammengefasst beantragte der Beklagte in seiner Beschwerde, den angefochtenen Bescheid nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung zur Gänze zu beheben und an die Baubehörde zurückverweisen, in eventu der Beschwerde Folge zu geben und den angefochtenen Bescheid dahingehend abzuändern, dass der Antrag auf Bewilligung von Planabweichungen abgewiesen werde.
Im Zuge des (Rechtsmittel-)Verfahrens vor dem Landesverwaltungsgericht ersuchte der Beklagte den Geotechniker DI O* (idF kurz: Privatsachverständiger) um eine Stellungnahme zur Baugrubensicherung und zum Gutachten der L* vom 13.4.2023 (auf welches der Bescheid Bezug nimmt). Der Privatsachverständige wies den Beklagten in einer E-Mail-Nachricht vom 13.2.2024 darauf hin, dass in den ihm übermittelten Unterlagen der L* (Baugrubensicherung - Lageplan, Schnitte und Ansichten/Stand April 2023) ein exemplarischer Schnitt (Schnitt 4) dargestellt sei. Ob die Ausführung der Böschungssicherung in Form einer vernagelten Spritzbetonsicherung möglich sei, könne er erst beurteilen, wenn die Tiefenlage der Gas- und Trinkwasserleitung bekannt sei; mögliche Konflikte mit den Bestandsleitungen (Auswirkungen auf Neigung der Vernagelung bzw. deren Wirksamkeit) müssten vorab geklärt werden. Nach Erhebung der tatsächlichen Lage (insb. der Tiefe) sämtlicher Leitungen sei aus geotechnischer Sicht eine erdstatische Dimensionierung durchzuführen bzw ein erdstatischer Nachweis zu erbringen, dass die geplante Böschungssicherung standsicher sei.Im Zuge des (Rechtsmittel-)Verfahrens vor dem Landesverwaltungsgericht ersuchte der Beklagte den Geotechniker DI O* in der Fassung kurz: Privatsachverständiger) um eine Stellungnahme zur Baugrubensicherung und zum Gutachten der L* vom 13.4.2023 (auf welches der Bescheid Bezug nimmt). Der Privatsachverständige wies den Beklagten in einer E-Mail-Nachricht vom 13.2.2024 darauf hin, dass in den ihm übermittelten Unterlagen der L* (Baugrubensicherung - Lageplan, Schnitte und Ansichten/Stand April 2023) ein exemplarischer Schnitt (Schnitt 4) dargestellt sei. Ob die Ausführung der Böschungssicherung in Form einer vernagelten Spritzbetonsicherung möglich sei, könne er erst beurteilen, wenn die Tiefenlage der Gas- und Trinkwasserleitung bekannt sei; mögliche Konflikte mit den Bestandsleitungen (Auswirkungen auf Neigung der Vernagelung bzw. deren Wirksamkeit) müssten vorab geklärt werden. Nach Erhebung der tatsächlichen Lage (insb. der Tiefe) sämtlicher Leitungen sei aus geotechnischer Sicht eine erdstatische Dimensionierung durchzuführen bzw ein erdstatischer Nachweis zu erbringen, dass die geplante Böschungssicherung standsicher sei.
Im Erkenntnis vom 4.4.2024 zu LvwG-318-125/2023-R9 gab das Landesverwaltungsgericht Bregenz der Beschwerde des Beklagten keine Folge und bestätigte den angefochtenen Bescheid auf der Grundlage des festgestellten Sachverhalts und der mit E-Mail der Bauwerberin vom 11.03.2024 eingereichten ergänzenden, teilweise abgeänderten Planunterlagen der L* M* N* GmbH, E*, jeweils vom 07.03.2024 mit der Maßgabe, dass die im angefochtenen Bescheid enthaltenen (zwei) Vorschreibungen in geotechnischer Hinsicht durch folgende elf Auflagen ersetzt werden:
1. Vor Beginn der Baugrubensicherungsarbeiten ist der genaue Trassenverlauf und die Tiefenlage der Gasleitungen unterhalb des ** zu erheben. Versorgungsleitungen, die der Baumaßnahme im Wege stehen und leicht umgelegt werden können, sind im Einvernehmen mit der P* E* GmbH vor der Bauausführung nach dem Stand der Technik zu verlegen. Bei Leitungen, bei denen eine Umlegung nicht möglich ist, ist die genaue Leitungslage zu erkunden; dies kann vor Baubeginn oder im Zuge der Baumaßnahmen erfolgen. Die Baugrubensicherung ist durch die (von der Bauwerberin beauftragte) qualifizierte geotechnische Fachperson (= qualifiziertes Ingenieurbüro für Geotechnik) auf die bei der Erkundung gewonnenen Erkenntnisse abzustimmen. Auf Verlangen der Baubehörde ist ein erdstatischer Nachweis zu erbringen, dass die geplante Böschungssicherung standsicher ist. Im Zuge der Bauausführung ist darauf zu achten, dass die Gasleitungen nicht beschädigt werden.
2. Sollten die Versorgungsleitungen, die sich im Nahbereich des Bauvorhabens befinden, für die Bauausführung in einem ungünstigen Bereich liegen, ist die Neigung der Anker und der Ankerraster durch die geotechnische Fachperson (vgl Auflage Nr 1.) an die Lage der Versorgungsleitungen anzupassen. Bei einer steilen Neigung der obersten Ankerlage (dh von mehr als 30° von der Horizontalen gemessen) ist die Spritzbetonschale durch zB Lisenen zu verstärken. Bei einer sehr steilen Neigung der obersten Ankerlage (dh von mehr als 45° von der Horizontalen gemessen) sind zusätzliche Mikropfähle (= Setzungsbremsen, die +/- parallel zur Spritzbetonschale hergestellt werden) mit einem Horizontalabstand zwischen 0,5 m und 0,85 m zu bohren. Die Spritzbetonschale ist durch Spritzbetonbalken oder Lisenen zu verstärken, damit die Vertikalkräfte eingeleitet werden.2. Sollten die Versorgungsleitungen, die sich im Nahbereich des Bauvorhabens befinden, für die Bauausführung in einem ungünstigen Bereich liegen, ist die Neigung der Anker und der Ankerraster durch die geotechnische Fachperson vergleiche Auflage Nr 1.) an die Lage der Versorgungsleitungen anzupassen. Bei einer steilen Neigung der obersten Ankerlage (dh von mehr als 30° von der Horizontalen gemessen) ist die Spritzbetonschale durch zB Lisenen zu verstärken. Bei einer sehr steilen Neigung der obersten Ankerlage (dh von mehr als 45° von der Horizontalen gemessen) sind zusätzliche Mikropfähle (= Setzungsbremsen, die +/- parallel zur Spritzbetonschale hergestellt werden) mit einem Horizontalabstand zwischen 0,5 m und 0,85 m zu bohren. Die Spritzbetonschale ist durch Spritzbetonbalken oder Lisenen zu verstärken, damit die Vertikalkräfte eingeleitet werden.
3. Sollten die Versorgungsleitungen so ungünstig liegen, sodass eine Verankerung der Spritzbetonschale nicht möglich ist, ist die Spritzbetonschale mit nahezu vertikal versetzten Ankern (mit einer Neigung zwischen 75° und 85°) und mit Spritzbetonbalken verstärkt (somit durch das vertikale und horizontale rasterförmige Ausspritzen der sog Lisenen) auszuführen. Die Wand #9 (gelegen in südöstlicher Richtung zum G* und Teil der Baugrubensicherung für das Haus 2) kann mit einem Pfahlbocksystem gesichert werden. Eine Aussteifung mit Holzrundlingen ist um die Ecke herzustellen; diesbezüglich ist um die Ecke eine Spritzbetonsicherung auf eigenem Grund herzustellen, die als Widerlager für die Holzrundlinge dient. Diese Aussteifung (mit Holzrundlingen) kann entfallen, wenn die Baugrubensicherung um die Ecke geführt wird; die Länge der über die Ecke hinausgehenden Fortführung der Spritzbetonschale ist vom Geotechniker im Zuge der geotechnischen Bauausführung festzulegen und im Bautagebuch nachvollziehbar zu dokumentieren.
4. Die mit 45° geplante Böschungsneigung muss nicht verringert werden, wenn die geotechnische Fachperson (vgl Auflage Nr 1.) diese Böschungen laufend beurteilt und - falls erforderlich — Sondermaßnahmen trifft, wie zB zusätzliche Abdeckungen oder ein Erosionsschutz mit Spritzbeton.4. Die mit 45° geplante Böschungsneigung muss nicht verringert werden, wenn die geotechnische Fachperson vergleiche Auflage Nr 1.) diese Böschungen laufend beurteilt und - falls erforderlich — Sondermaßnahmen trifft, wie zB zusätzliche Abdeckungen oder ein Erosionsschutz mit Spritzbeton.
5. Die Baugrube ist durch die geotechnische Fachperson (vgl Auflage Nr 1.) zu beaufsichtigen. Diese geotechnische Fachperson hat notwendige Maßnahmen anzuordnen, sodass die Baugrube und die Gründung standsicher und tragfähig sind. Diese geotechnische Fachperson hat die einzelnen Abschnitte beim Öffnen der Baugrube festzulegen, die Sicherung festzulegen und hat insbesondere zu prüfen, ob die versetzten Anker die ihnen (laut den eingereichten, genehmigten Plan- und Beschreibungsunterlagen) zugedachten Festigkeitswerte erreichen können oder nicht. Sollte dies nicht der Fall sein, sind die Anker während der Bauphase durch zusätzliche Anker zu ergänzen. Durch die geotechnische Bauaufsicht muss die Gründung den angetroffenen Untergrundverhältnissen angepasst werden.5. Die Baugrube ist durch die geotechnische Fachperson vergleiche Auflage Nr 1.) zu beaufsichtigen. Diese geotechnische Fachperson hat notwendige Maßnahmen anzuordnen, sodass die Baugrube und die Gründung standsicher und tragfähig sind. Diese geotechnische Fachperson hat die einzelnen Abschnitte beim Öffnen der Baugrube festzulegen, die Sicherung festzulegen und hat insbesondere zu prüfen, ob die versetzten Anker die ihnen (laut den eingereichten, genehmigten Plan- und Beschreibungsunterlagen) zugedachten Festigkeitswerte erreichen können oder nicht. Sollte dies nicht der Fall sein, sind die Anker während der Bauphase durch zusätzliche Anker zu ergänzen. Durch die geotechnische Bauaufsicht muss die Gründung den angetroffenen Untergrundverhältnissen angepasst werden.
6. Neue Abschnitte der Baugrube dürfen erst geöffnet werden, wenn sie für die Arbeiten durch die (von der Bauwerberin beauftragte) geotechnische Baubegleitung bzw Bauaufsicht freigegeben wurden. Zusätzlich zu den geplanten Ankerungen ist die Baugrubensicherung durch Entwässerungsbohrungen zu ergänzen, um einen möglichst trockenen Zustand des für die Baugrube relevanten Untergrundes sicher zu stellen.
7. Sofern im Bereich der Baugrube große Konglomeratblöcke (mit einem Durchmesser von mehreren Metern) nicht durch Reißen zerlegt werden können, sind diese Konglomeratblöcke durch Sprengen zu zerlegen. Sollten diese Zerlegungssprengungen erforderlich werden, ist von einem Hochbautechniker die Gebäudekategorie der angrenzenden Gebäude festzulegen und ist (aufbauend auf diesen Gebäudekategorien) der Baubehörde ein schriftlicher Vorschlag für die zulässigen Erschütterungen bzw Schwinggeschwindigkeiten zu übergeben; die darin enthaltenen Festlegungen sind auf der Grundlage der ÖNORM S 9020 zu treffen. Bevor diese Zerlegungssprengungen durch eine hierzu befugte befähigte Person durchgeführt werden, ist die weitere Vorgangsweise mit der Baubehörde nachweislich abzustimmen.
8. Die im Zuge des Aushubs der Baugrube und der Entwässerungsbohrungen anfallenden Hangwässer sind im Drainagesystem dauerhaft und schadlos der Gebäudeentwässerung zuzuführen.
9. Im Hinblick auf die Überwachung der Baugrube sind (in Absprache mit einem Geometer und der geotechnischen Fachperson) Messpunkte auf der Oberkante der jeweiligen Spritzbetonwände oder auf einer fixen Schale, wie bsp auf der Oberkante von Mauern, zu versetzen, die jeweils in Lage und Höhe kontrolliert werden. In Abhängigkeit von der Bauführung ist insbes während des Öffnens der Baugrube eine Beobachtung der Messpunkte im Abstand von mindestens zwei Tagen durch einen (von der Bauwerberin beauftragten) Geometer durchzuführen. Dieses Intervall kann auf einen längeren Abstand (dh auf 14 Tage) vergrößert werden, wenn keine Erdarbeiten zum Aushub der Baugrube mehr durchgeführt werden.
10. Die sogenannte Eigenüberwachung ist während des Öffnens der Baugrube zumindest täglich durchzuführen; dies ist jeweils im sog Bautagebuch, welches der Baubehörde auf Verlangen vorzulegen ist, zu protokollieren. Dieses tägliche Intervall kann nach Fertigstellung der Baugrube, wenn keine Arbeiten mehr erforderlich sind, die einen zusätzlichen Abschnitt der Baugrube öffnen, auf einmal wöchentlich erweitert werden.
11. Nach Abschluss der Bauarbeiten hat die (von der Bauwerberin beauftragte) geotechnische Baubegleitung bzw -aufsicht der Baubehörde einen vollständigen schriftlichen Bericht über die getroffenen Maßnahmen, insbesondere der Baugrubensicherung und der Vermessungsergebnisse, zu übergeben; darin ist die dauerhaft standsichere Ausführung sämtlicher Böschungen und der Gründung zu bestätigen.
Vom Landesverwaltungsgericht war (in dem zu LvwG-318-125/2023 geführten Verfahren) aufgrund der entsprechenden Forderung des Beklagten ein geotechnischer Sachverständiger beigezogen worden. Im erstinstanzlichen Verfahren über die Bewilligung der Planabweichungen vor der J* E* war von der Behörde kein geotechnischer, sondern nur ein geologischer Sachverständiger beigezogen worden. Dies deshalb, weil der Verfahrensleiter den geologischen Amtssachverständigen für geeignet hielt, auch geotechnische Fragen zu beantworten und es seit Jahren so gehandhabt wurde, dass der geologische Amtssachverständige auch für geotechnische Fragen herangezogen wurde.
Die Baugrubensicherung fällt in den Fachbereich eines geotechnischen Sachverständigen. Der im Verfahren vor dem Landesverwaltungsgericht beigezogene geotechnische Sachverständige forderte von der L* N* M* GmbH, die im Auftrag der Klägerin die Planunterlagen im Verfahren über die Planabweichungen erstellt hatte, ergänzende Berechnungen ein, die von der L* M* N* GmbH nachgeliefert wurden.
Der Beklagte ist gelernter Maurer und hat die Bauhandwerkerschule absolviert. Seit ca 22 Jahren ist er selbständig. Er betreibt ein Architekturbüro, ist aber selbst nicht Architekt. Er darf ein Architekturbüro führen, da er einen gewerberechtlichen Geschäftsführer angestellt hat, der Baumeister ist. Der Beklagte ist wieder Geologe noch Geotechniker und er hat keine geomechanische Ausbildung.
Bereits im ursprünglichen Baubewilligungsverfahren betreffend das Bauvorhaben der Klägerin brachte der Beklagte eine Beschwerde gegen den Baubewilligungsbescheid ein und rief nach Abschluss des damaligen Verfahrens vor dem Landesverwaltungsgericht Vorarlberg den VwGH an. In einer Replik vom 13.2.2020 im Verfahren vor dem VwGH brachte er ua Folgendes vor: „Um die Ausführungen des Amtssachverständigen zu entkräften, hätte bereits das Vorbringen der Revisionswerber genügt, zumal es sich bei .. [dem Beklagten] um einen Architekten handelt, der ebenso wie der geologische Amtssachverständige hinreichende Erfahrung in Zusammenhang mit Baugrubensicherung hat und Geomechanik einen Teil seiner Ausbildung darstellt.“ (B) Diese Replik war vom Rechtsvertreter des Beklagten verfasst worden, der der Ansicht war, beim Beklagten handle es sich um einen Architekten, da der Beklagte damals ein Büro namens „Architekturdienstleistungen“ betrieb. Der Beklagte selbst las sich die Replik nicht durch und wusste nicht, dass er darin von seinem Rechtsvertreter als Architekt bezeichnet worden war.
In der Verhandlung vor dem Landesverwaltungsgericht Vorarlberg vom 13.3.2024 zu LvwG-318-125/2023 antwortete der Rechtsvertreter des Beklagten über die Frage der Richterin, zu welchem konkreten Beweisthema die Gutachten aus dem Fachbereich Tiefbau und Brandschutz angeboten werden, wie folgt: „Aus Sicht des Beschwerdeführers, der fachlicher Laie ist, ist nicht genau abgrenzbar, inwieweit die vorliegende Problematik ausschließlich dem Fachgebiet Geomechanik oder Geotechnik zuzuordnen ist…“
In der Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht Vorarlberg zu GZ LvwG-318-125/2023 brachte der Beklagte Folgendes vor: „Entgegen der ursprünglichen Stellungnahme des Amtssachverständigen wurden Höhenlage und Verlauf insbesondere der Gasleitungen nicht erhoben und dargestellt, was aus Sicht des Beschwerdeführers, dem festgestelltermaßen die fachliche Eignung (fachkundige Person) zukommt, nicht beurteilbar ist.“
(C) Der Beklagte hat die Beschwerde gegen den Bescheid der J* E*, mit dem der Klägerin die Planabweichungen bewilligt wurden, aus dem Grund eingebracht, dass er befürchtete, sein Haus könnte im Zuge der Bauarbeiten beschädigt werden. Er hatte nicht die Absicht, das Bauvorhaben durch die Einbringung der Beschwerde zu verzögern und der Klägerin dadurch zu schaden.“
Rechtlich führte das Erstgericht zusammengefasst aus, dass von einer gegen die guten Sitten verstoßenden missbräuchlichen Rechtsausübung nur auszugehen sei, wenn demjenigen, der sein Recht ausübe, jedes andere Interesse abgesprochen werden müsse, als eben das Interesse, dem anderen Schaden zuzufügen. Bestehe hingegen ein begründetes Interesse des Rechtsausübenden, einen seinem Recht entsprechenden Zustand herzustellen, werde die Rechtsausübung nicht schon dadurch zu einer missbräuchlichen, dass er damit auch die Absicht verfolge, dem anderen zu schaden. Bei der Beurteilung der Rechtsmissbräuchlichkeit sei zu Gunsten desjenigen, der gerichtliche Hilfe in Anspruch nehme, ein milder Maßstab anzulegen, zumal das Recht jedes Rechtssuchenden, sich der Hilfe von Behörden zu bedienen, nicht mit einer abschreckenden Verantwortlichkeit für die Rechtsverteidigung belastet werden dürfe. Insbesondere sei einem Rechtssuchenden die Ausschöpfung der Rechtsmittelmöglichkeiten zuzugestehen. Jede andere Lösung würde (nicht nur im vorliegenden Fall) dazu führen, dass Parteien eines – wie hier – Bauverfahrens von vornherein durch drohende Schadenersatzansprüche wegen möglicher Bauverzögerungen in ihrer Rechtsverteidigung unzumutbar beschränkt wären. Von Nachbarn in Baubewilligungsverfahren eingebrachte Rechtsmittel gingen naturgemäß oft damit einher, dass das Projekt aus wirtschaftlichen Gründen erst nach Ausschöpfung aller Rechtsmittelmöglichkeiten in Angriff genommen werde. Im vorliegenden Fall habe der Beklagte seine Beschwerde gegen den Bescheid vom 28.9.2023 nicht in Schädigungsabsicht, sondern aus Angst um sein Haus eingebracht. Tatsächlich habe das Landesverwaltungsgericht Vorarlberg seine Rechtsansicht auch insofern geteilt, als es dem Verfahren – wie von ihm begehrt – einen geotechnischen Sachverständigen beigezogen habe. Infolge des vom Beklagten eingebrachten Rechtsmittels seien die Auflagen des angefochtenen Bescheids im Rechtsmittelerkenntnis des Landesverwaltungsgerichts Bregenz konkretisiert worden. Schon allein deshalb könne die Rechtsverfolgung durch den Beklagten nicht als schikanös oder rechtsmissbräuchlich angesehen werden. Das Klagebegehren sei daher abzuweisen.
Die klagende Partei bekämpft diese Entscheidung mit einer fristgerechten Berufung, in der sie eine Beweis- und eine Rechtsrüge ausführt. Sie beantragt die Abänderung des Urteils in eine vollinhaltliche Klagsstattgebung; hilfsweise wird ein Aufhebungs- und Zurückverweisungsantrag gestellt.
Der Beklagte begehrt in seiner Berufungsbeantwortung, dem Rechtsmittel keine Folge zu geben.